Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна
только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Общая информация о закупке
Номер закупки на ЕИС 0165300009024000025
Способ определения поставщика Электронный аукцион
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСКНазвание тендера Выполнение работ по объекту "Благоустройство прибрежного парка" по ул.Ленина (от ул.Царевского до ул.Первомайской) участок от дома № 42 по ул.Ленина до ул.Первомайской в г.Северске (продолжение работ, участок от дома № 42 по ул.Ленина до дома № 30 по ул.Ленина)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подпискуЗакупка у СМП и СОНОКонтактная информация
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
Адрес местонахождения организации Российская Федерация, 636000, Томская обл, Северск г, ПРОСПЕКТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 51
Почтовый адрес организации Российская Федерация, 636000, Томская обл, Северск г, ПРОСПЕКТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 51
Ответственное должностное лицо Соловцова Марина Викторовна
Телефон: 7-3823-773898
Электронная почта: resurs@seversknet.ru
Дополнительная информация: Сведения о заказчике:
Наименование: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Место нахождения, почтовый адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 11а.
Номера контактных телефонов: (8-3823) 77 23 59.
Руководитель: Славиогло Николай Петрович.
Адрес электронной почты: trusheva@ uks.seversknet.ru.
Ответственное должностное лицо заказчика: Хлебенкова Елена Владимировна, т. (8-3823) 77 39 60.
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала срока подачи заявок 16.02.2024 08:31
Дата и время окончания срока подачи заявок 27.02.2024 09:00
Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 27 269 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03232643697410006500 л/с БИК 016902004
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 726 988 Российский рубль
Идентификационный код закупки 243702402887270240100100080014299244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги ЗАТО Северск, г.Северск. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 25.04.2024 г., окончание работ –01.08.2024 г.
Информация об объекте закупки
Наименование товара, работы, услуги |
Код позиции по КТРУ |
Единица измерения |
Количество |
Цена за единицу измерения |
Стоимость позиции |
Выполнение работ по объекту "Благоустройство прибрежного парка" по ул.Ленина (от ул.Царевского до ул.Первомайской) участок от дома № 42 по ул.Ленина до ул.Первомайской в г.Северске (продолжение работ, участок от дома № 42 по ул.Ленина до дома № 30 по ул.Ленина) |
|
Условная единица |
1 |
2726987.6 |
2726987.6 |
Итого: 2726987.6 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 27269.876 Российский рубль
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению предусмотрены ст.96 Закона № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии (НГ) или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия НГ определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия НГ предусмотрен ч.3 ст.96 Закона № 44-ФЗ. В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ.
НГ должна быть составлена по утвержденной ПП РФ от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ.
НГ должна быть безотзывной и должна содержать информацию, предусмотренную частями 2, 3, 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ.
Информация о НГ и документы, предусмотренные ч.9 ст.45 Закона № 44-ФЗ должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС. Основания для отказа в принятии НГ заказчиком установлены ч.6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Средства из обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в случаях, установленных проектом контракта.
Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с ч.8.1 ст.96 Закона № 44-ФЗ.
Связь с планом закупок
Номер плана закупок 202403653000251001
Номер позиции 202403653000251001000008
Победители тендеров
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Подробнее о рассылке »
Поиск
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
Экономьте свое время!
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно.
Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
Тендерная документация
обоснование НМЦК.docx
Проект МК благоустройство прибрежного парка.doc
Описание объекта закупки.docx
02-01-01 Благоустройство Прибрежного парка от 42 дома до 30 дома по Ленина ВЫБОРКА 2024 на 2 726 987,60.xlsx
Требования к содержанию заявки_инструкция.docx
Информация о въезде в ЗАТО Северск.docx
Источник тендера:только для подписчиков »Другие тендеры за этот временной период
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района»Поставка источника бесперебойного питания (поставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж правилам эксплуатации) для нужд НИИ кардиологии Томского НИМЦПриобретение путевок на санаторно-курортное лечение судьям Томской области, пребывающим в отставкеКапитальный ремонт здания МБОУ "Бакчарская СОШ", корпус начальных классов, расположенного по адресу:Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 44Выполнение работ по благоустройству территории МАУ "Северский природный парк" по адресу: просп.Коммунистический, №45а в г.Северске, ЗАТО Северск, Томской области (ремонт наружного ограждения), продолжение работВыполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по просп.Коммунистическому, продолжение работ (участок от дома №95 по просп.Коммунистическому до ул.Курчатова, нечетная сторона) в г.Северске, дальнейшее продолжение работ